Keller undicht nach Bau: Wer haftet bei Planungsfehlern & falscher Abdichtung nach DIN 18195?

In diesem Forum sind Sie: Keller

📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026

Bei einem undichten Keller nach dem Neubau ist die Klärung der Verantwortlichkeiten entscheidend. Ein fehlendes Bodengutachten kann zu Planungsfehlern führen, für die der Architekt haftbar gemacht werden kann. Die Baufirma muss Bedenken anmelden, wenn die geplante Abdichtung unzureichend erscheint. Die Beweislast liegt oft beim Bauherrn, der ein Baugrundgutachten hätte erstellen lassen müssen.

⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung

Keller undicht nach Bau: Wer haftet bei Planungsfehlern & falscher Abdichtung nach DIN 18195?

Unser Bauunternehmen hat im letzten Jahr ein Wohnhaus gebaut. Der Architekt, der die Planung übernommen hatte, forderte im Bauantrag eine Kellerabdichtung nach DINAbk. 18195 Teil 4 (gegen Feuchtigkeit). Dies wurde in unserem Angebots-LVAbk. so übernommen. Nach Durchsicht durch den Architekten ergänzte er unser Angebot mit der Anmerkung "an Stelle Bitumen-Anstrich Abdichtungsbahn nach DIN 18195 T4 Polymerbitumenbahn".
Letztendlich wurde der Keller abgedichtet mit einem Zementputz, einem 2-lagigen Bitumenanstrich, einer Bitumenschweißbahn sowie einer Perimeterdämmung.
Nach dreimonatigem Baustellenstillstand infolge Zahlungsverzuges stieg der Grundwasserspiegel nun so stark an, dass er ca. 50 cm über OK Bodenplatte war und letztendlich auch Wasser in den Keller eindrang.
Obwohl wahrscheinlich nicht erforderlich, half unser Unternehmen den Bauherrn mit einer Innenabdichtung der Fa. Remmers, die auch dicht ist.
Dennoch behält der Bauherr die komplette Schlusszahlung ein, da seiner Meinung nach eine Abdichtung von außen gemacht werden müsste und zwar gegen drückendes Wasser.
Wie verhält sich unser Unternehmen nun am besten?
Zu erwähnen ist auch noch, dass für Abwasser sowieso eine Hebeanlage/Pumpe in Betrieb sein sollte, die auch das anfallende GW entfernen könnte. Diese jedoch schaltete der Bauherr ab, um zu beweisen, dass der Keller undicht ist.
  • Name:
  • Michael Schneider
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise: Keller undicht? Planungsfehler & Abdichtung | Haftung

    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser im Keller kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.

    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können langfristig zu erheblichen Schäden führen.

    GoogleAI-Analyse: Keller undicht? Planungsfehler & Abdichtung | Haftung

    Ich sehe hier mehrere potenzielle Problemfelder, die zur Undichtigkeit des Kellers geführt haben könnten. Zunächst ist die Kellerabdichtung nach DINAbk. 18195 Teil 4 (gegen Bodenfeuchtigkeit) im Angebot enthalten. Wenn jedoch Grundwasser vorhanden ist, wie im Text angedeutet, ist diese Abdichtung möglicherweise nicht ausreichend. 🔴

    Ich empfehle, die Planung des Architekten kritisch zu hinterfragen. War die gewählte Abdichtung für die tatsächlichen Bodenverhältnisse (Grundwasser) geeignet? Wurde die Abdichtung fachgerecht ausgeführt? Die verwendeten Materialien (Bitumenanstrich, Bitumenschweißbahn, Polymerbitumenbahn, Perimeterdämmung) müssen aufeinander abgestimmt und korrekt verarbeitet sein.

    Ich rate dringend dazu, die Ausführung der Abdichtungsschichten (Zementputz, Bitumenanstrich, Bitumenschweißbahn) genau zu prüfen. Fehlerhafte Ausführung, Beschädigungen oder unzureichende Überlappungen können zu Undichtigkeiten führen. 🔴

    Ich würde auch die Abwasserhebeanlage und deren Pumpe überprüfen. Ein Defekt oder eine Fehlfunktion könnte ebenfalls die Ursache für eindringendes Wasser sein.

    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bausachverständigen mit der Ursachenforschung zu beauftragen. Dieser kann die Abdichtung prüfen, die Planung bewerten und die Verantwortlichkeiten klären. Dokumentieren Sie alle Mängel und Schäden sorgfältig.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    DIN 18195
    Die DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Abdichtung von Bauwerken regelt. Sie unterteilt sich in verschiedene Teile, die jeweils unterschiedliche Belastungsfälle (z.B. Bodenfeuchtigkeit, Grundwasser) abdecken. Die korrekte Anwendung der DIN 18195 ist entscheidend für eine dauerhaft wirksame Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Lastfall, Wasserdruck.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es wird in verschiedenen Formen eingesetzt, z.B. als Anstrich, Schweißbahn oder Dichtungsmasse. Bitumen ist beständig gegen viele Chemikalien und Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Bitumenanstrich, Bitumenschweißbahn, Polymerbitumen.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Dämmung, die im Erdreich an den Kelleraußenwänden angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Kellerwand vor Frost zu schützen. Die Perimeterdämmung muss wasserabweisend und druckfest sein.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Frostschutz.
    Grundwasserspiegel
    Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwassers im Boden. Er kann je nach Jahreszeit und Niederschlagsmenge variieren. Ein hoher Grundwasserspiegel stellt eine besondere Herausforderung an die Kellerabdichtung dar.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Wasserdruck, Bodenfeuchtigkeit.
    Abdichtungsbahn
    Eine Abdichtungsbahn ist ein flächiges Material, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungsbahnen, z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Elastomerbahnen. Die Auswahl der richtigen Abdichtungsbahn hängt vom jeweiligen Anwendungsfall ab.
    Verwandte Begriffe: Bitumenschweißbahn, Polymerbitumenbahn, Dichtungsbahn.
    Bedenkenanmeldung
    Die Bedenkenanmeldung ist eine schriftliche Mitteilung des Bauunternehmers an den Bauherrn und den Architekten, in der er auf mögliche Fehler oder Mängel in der Planung oder Ausführung hinweist. Unterlässt der Bauunternehmer die Bedenkenanmeldung, kann er im Schadensfall mithaften.
    Verwandte Begriffe: Hinweispflicht, Mängelanzeige, Bauvertrag.
    Lastfall
    Der Lastfall beschreibt die Art und Intensität der Belastung, der ein Bauteil oder ein Bauwerk ausgesetzt ist. Bei der Kellerabdichtung sind die Lastfälle z.B. Bodenfeuchtigkeit, aufstauendes Sickerwasser oder Grundwasser. Die Auswahl der richtigen Abdichtung hängt vom jeweiligen Lastfall ab.
    Verwandte Begriffe: DIN 18195, Wasserdruck, Belastung.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Welche DIN-Norm regelt die Kellerabdichtung?
      Die Kellerabdichtung wird hauptsächlich durch die DIN 18195 geregelt, welche verschiedene Teile für unterschiedliche Belastungsfälle (z.B. Bodenfeuchtigkeit, Grundwasser) umfasst. Die Auswahl des richtigen Teils der DIN 18195 ist entscheidend für eine dauerhaft wirksame Abdichtung. Eine falsche Auswahl kann zu erheblichen Problemen führen.
    2. Wer haftet für Planungsfehler bei der Kellerabdichtung?
      Grundsätzlich haftet der Architekt für Planungsfehler, wenn er die Bodenverhältnisse falsch eingeschätzt und eine ungeeignete Abdichtung geplant hat. Allerdings kann auch das Bauunternehmen in der Haftung stehen, wenn es Bedenken gegen die Planung hatte und diese nicht angemeldet hat. Eine genaue Prüfung des Einzelfalls ist erforderlich.
    3. Was ist eine Perimeterdämmung?
      Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Dämmung, die im Erdreich an den Kelleraußenwänden angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Kellerwand vor Frost zu schützen. Die Perimeterdämmung muss wasserabweisend und druckfest sein.
    4. Was ist eine Bitumenschweißbahn?
      Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf die zu schützende Fläche aufgebracht wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern. Bitumenschweißbahnen werden häufig bei der Kellerabdichtung eingesetzt.
    5. Was tun bei Zahlungsverzug des Bauherrn?
      Bei Zahlungsverzug des Bauherrn sollte das Bauunternehmen zunächst eine Mahnung mit Fristsetzung schicken. Bleibt die Zahlung weiterhin aus, kann das Bauunternehmen rechtliche Schritte einleiten. Es ist wichtig, den Zahlungsverzug zu dokumentieren und sich rechtlich beraten zu lassen.
    6. Wie funktioniert eine Abwasserhebeanlage?
      Eine Abwasserhebeanlage wird eingesetzt, wenn Abwasser nicht im natürlichen Gefälle abgeleitet werden kann, beispielsweise bei tieferliegenden Kellerräumen. Die Anlage sammelt das Abwasser und pumpt es dann in die höherliegende Kanalisation. Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um einen Ausfall zu verhindern.
    7. Was bedeutet "Bedenken anmelden" im Baurecht?
      Wenn ein Bauunternehmer erkennt, dass eine Planung fehlerhaft ist oder gegen geltende Normen verstößt, muss er dies dem Bauherrn und dem Architekten schriftlich mitteilen (Bedenken anmelden). Unterlässt er dies, kann er im Schadensfall mithaften.
    8. Welche Rolle spielt der Grundwasserspiegel bei der Kellerabdichtung?
      Der Grundwasserspiegel ist ein entscheidender Faktor bei der Planung der Kellerabdichtung. Je höher der Grundwasserspiegel, desto höher ist die Belastung durch Wasserdruck auf die Kellerwand. In diesem Fall muss eine Abdichtung gewählt werden, die dieser Belastung standhält.

    🔗 Verwandte Themen

    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Untersuchung verschiedener Ursachen wie defekte Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation.
    • Kellerabdichtung von innen: Möglichkeiten und Grenzen
      Vorstellung verschiedener Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von Kellern von innen.
    • Dränage rund ums Haus: Funktion und Notwendigkeit
      Erklärung der Funktion einer Dränage und wann sie erforderlich ist, um Feuchtigkeit vom Keller fernzuhalten.
    • Schimmelbildung im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmel im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Rechtliche Aspekte bei Baumängeln am Keller
      Überblick über die Rechte und Pflichten von Bauherren und Bauunternehmen bei Mängeln an der Kellerabdichtung.

  2. Planungsfehler Architekt: Haftung bei fehlendem Bodengutachten?

    Foto von Stefan Ibold

    hmm, riecht nach Planungsfehler
    Moin,
    da scheint der Architekt offensichtlich die oder das Bodengutachten gelesen oder verstanden zu haben. Nach Teil 4 können sie nahezu immer abdichten. Hier wäre wohl der Teil 6 in Frage gekommen. Das müsste der Architekt an sich aber wissen.
    Da werden Sie, so der Architekt von sich aus keine Einsicht zeigt, wohl nur mit RA weiterkommen. Es stellt sich die Frage nach evtl. Versäumnissen des Architekt.
    MfG
    Stefan Ibold

  3. Bedenken anmelden? Bodengutachten vor Ausführung prüfen!

    Haben Sie das oder die Bodengutachten
    vor Ausführung zur Kenntnis gehabt? Evtl. hätten da ja auch schon "Bedenken gegen die ausgeschriebene Art der Ausführung" angemeldet werden müssen? Nur so eine Frage von mir, da der genaue Ablauf der Planung und Ausführung für mich nicht eindeutig zu erkennen sind aus der Fragestellung.

  4. Lastfall Grundwasser: Architekt haftet für Planungsfehler!

    Foto von

    mal stellvertretend einstelle
    Es scheint so zu sein dass der Architekt nach Lastfall Feuchtigkeit geplant
    hat, aber es liegt drückendes Grundwasser vor. Also zunächst Planungsfehler,
    vielleicht kann einer der DINAbk.-Kenner noch näheres erläutern. Jetzt gibt es
    aber zwei Probleme: Erstes Problem, das kleinere: Der Bauunternehmer hat
    kein Vertragsverhältnis mit dem Architekten, er kann ihn also nicht direkt
    in Anspruch nehmen. Er muss sich an den AGAbk. halten. Zweites Problem, das
    größere: Womöglich hätte der Unternehmer Bedenken anmelden müssen.
    Vielleicht hat er sogar eine Grundwasserhaltung betrieben, dann hätte er den
    Lastfall erkennen müssen und folglich auch dass die geplante Ausführung
    nicht stimmt. Dann wird er eine nicht unerhebliche Mitschuld tragen müssen.
    Wie gesagt, wenn Architekt und Bauherr sich jetzt verbünden, wird es
    Vorwürfe in diese Richtung hageln und die Schuld des AN erst einmal auf 100 %
    hochgetrieben. Dazu noch ein paar Mängelrügen des Architekten bezüglich der
    Ausführung und der Unternehmer steht als Pfuscher da. Wenn der Architekt
    fair wäre, würde er alles seiner Versicherung melden, dann eine
    Gesprächsrunde einberufen mit einem Vertreter seiner Versicherung und dem
    Unternehmer und man würde eine Quote aushandeln. Wenn der Architekt aber auf
    stur schaltet und schlechte Stimmung gegen den Unternehmer macht, bleibt nur
    der unerfreuliche und verlustreiche Rechtsweg.
    Gruß
    Bruno Stubenrauch

  5. Kellerabdichtung: Innenabdichtung ohne Bodengutachten erlaubt?

    Bodengutachten nicht vorhanden / Innenabdichtung erlaubt?
    Das mit dem Bodengutachten ist auch so eine Sache, es gibt nämlich gar keins. Der Architekt hatten den Bauherrn wohl zwar vor Baubeginn darauf aufmerksam gemacht, dieser aber sparte sich das Gutachten aus Kostengründen. Auch erhielt der Architekt keinen Auftrag mehr vom Bauherrn für die Überwachung der Bauarbeiten, wodurch nicht einmal Ausführungspläne vorlagen.
    Wie gesagt, hat unser Unternehmen inzwischen eine fachgerechte Innenabdichtung ausgeführt. Dennoch fordert der Bauherr eine Außenabdichtung gegen drückendes Wasser und behält daher die Restzahlung ein. Ist er dazu berechtigt? Gibt es eine Norm / bauaufsichtliche Zulassung für Innenabdichtungen, mit der er überzeugt werden könnte?
    Überhaupt stellt sich der Lastfall "drückendes Wasser" sowieso nur bei abgeschalteter Pumpe ein, wobei hier wiederum die Frage gestellt werden muss, ob die Pumpe/Hebeanlage auch für anstehendes Grundwasser angesetzt werden darf.
    • Name:
    • Michael Schneider

  6. Abdichtung mangelhaft? Bedenkenanmeldung durch Baufirma nötig!

    Das wird nicht
    klappen.
    Aus meiner Sicht stellt sich die Frage, hätte die ausführende Firma im Zuge der Arbeiten erkennen können/müssen, dass die ausgeschriebene Art der Abdichtung als nicht ausreichend erscheint. Dann hätten vor Ausführung Bedenken angemeldet werde müssen, da vorher in der Angebotsphase ja nicht möglich.
    Weiter könnte interessant sein, wer hatte in diesem Fall das Baugrundrisiko zu tragen (meist der Bauherr)?
    Das der Bauherr kein Baugrundgutachten und dgl. hat anfertigen lassen, könnte für den Fall dass keine gütliche Einigung möglich ist für die ausführende Seite positiv sein.
    Die Hebeanlage/Pumpe spielt aus meiner Sicht keine Rolle bei den Überlegungen zum Lastfall, da ja wohl eine dichter Keller gefordert gewesen sein dürfte und nicht ein Keller der bei Einsatz einer Hebeanlage trocken ist.

  7. Rechtsberatung: Architekt haftet für Abdichtung ohne Gutachten!

    Um eine fundierte Rechtsberatung kommen Sie nicht herum ...
    Ohne Gericht oder mindestens Schiedsgericht wird hier wohl gar nichts gehen.
    Herr Düwel hat's sehr gut zusammengefasst.
    1. Es ist zu klären, ob der Architekt in Haftung zu nehmen ist, da er ohne Bodengutachten eine Planung der Abdichtung erstellt hat, die als gefahrenträchtig im Falle höherer Grundwasserspiegel ist. Um sicher zu sein hätte hier Abdichtung gegen drückendes Wasser ausgeschrieben werden müssen, um sicher zu sein.
    2. Zu klären ist auch, ob Ihnen ein Versäumnis der Hinweispflicht nachgesagt werden kann.
    3. Eine Innenabdichtung halte ich leider persönlich nicht für eine gleichwertige Ausführung, da die tragende Bausubstanz dabei immer feucht ist und somit einer schnelleren Alterung unterliegt. Hier bekommt der Bauherr sicher Recht mit seiner Forderung nach Außenabdichtung
    4. Eine Pumpe ist allgemein nicht Teil einer Abdichtungsmaßnahme, sondern nur temporär zur Pegelsenkung einzusetzen. Von dauerhaftem Einsatz zur Pegelsenkung wird wegen Wasserrechtlicher Belange sowieso abgeraten.
    Wichtig  -  guten  -  Baurechtsanwalt  -  fragen.
    Und wenn Klage dann möglicherweise gegen Bauherrn und Architekt. Na sowas weiß dann der RA. Von wem haben Sie eigentlich die Planung bekommen, vom Architekt oder vom Bauherrn?

  8. Baugrundgutachten: Bauherr-Nachweis entlastet Bauunternehmen!

    Nachschlag
    Habe noch mal mit Freunden geschwafelt. Die meinen, dass Sie unbedingt schriftliche Belege brauchen, dass der Bauherr kein Baugrundgutachten machen lassen wollte. Fragen Sie danach auch den Architekten. Wenn der solche Schreiben des BH hat, dann sind sie aus dem Schneider. Ihre Firma kann belegen, dass sie nach einer vorliegenden Ausschreibung ausgeführt hat (Leistung ist also auftragsgemäß). Baugrundrisiko bei nicht erbrachtem Baugrundgutachten liegt unseres Wissens nach beim Bauherrn. Wichtig ist, ob sich Architekt oder auch Ihre Firma durch Hinweis auf fehlendes Gutachten abgesichert haben und ob dieses vom BH schriftlich beantwotet wurde. Die zusätzliche Leistung der Innenabdichtung ist eine Kulanzhandlung Ihrerseits und keinesfalls als Reparatur einer Schlechtleistung der ausgeführten Abdichtung nach DINAbk. 18195 T4 zu erklären. Behaupten Sie, dass die Abdichtung nach 18195 T4 von Ihnen fachgerecht ausgeführt worden ist und das alein der Lastfall drückendes Wasser Schuld an der Undichtigkeit war. Dieser Lastfall ist jedoch Bauherrenrisko. Er schuldet Ihnen volle Vergütung, solange er nicht nachweisen kann, dass die von Ihnen ausgeführte, vom BH BEAUFTRAGTE Leistung (Abdichtung nach Teil 4 der Norm) mangelhaft ist. Das kann er nur schwerlich nachweisen. Sollten Sie keinen Schriftverkehr zum fehlenden Baugrundgutachten vorlegen können ist höchstens noch das Problem der versäumten Hinweispflicht zu klären. Viel Erfolg.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Keller undicht nach Bau: Haftung bei Planungsfehlern & Abdichtungsmängeln

    💡 Kernaussagen: Bei einem undichten Keller nach dem Neubau ist die Klärung der Verantwortlichkeiten entscheidend. Ein fehlendes Bodengutachten kann zu Planungsfehlern führen, für die der Architekt haftbar gemacht werden kann. Die Baufirma muss Bedenken anmelden, wenn die geplante Abdichtung unzureichend erscheint. Die Beweislast liegt oft beim Bauherrn, der ein Baugrundgutachten hätte erstellen lassen müssen.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abdichtung mangelhaft? Bedenkenanmeldung durch Baufirma nötig! muss die ausführende Firma Bedenken anmelden, wenn die ausgeschriebene Abdichtung nicht ausreichend erscheint. Andernfalls droht eine Mitschuld.

    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Baugrundgutachten: Bauherr-Nachweis entlastet Bauunternehmen! betont die Wichtigkeit schriftlicher Belege, dass der Bauherr auf ein Baugrundgutachten verzichtet hat. Dies kann das Bauunternehmen entlasten.

    🔴 Kritisch/Risiko: Ohne ein Bodengutachten ist die Planung der Kellerabdichtung riskant, insbesondere bei hohem Grundwasserspiegel. Dies wird im Beitrag Rechtsberatung: Architekt haftet für Abdichtung ohne Gutachten! hervorgehoben.

    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeiten durch eine fundierte Rechtsberatung. Dokumentieren Sie alle Absprachen und Hinweise bezüglich des Baugrundgutachtens schriftlich. Prüfen Sie, ob eine Innenabdichtung als Alternative in Frage kommt, wie in Kellerabdichtung: Innenabdichtung ohne Bodengutachten erlaubt? diskutiert wird.

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Planungsfehler, Bauunternehmen, Haftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 50% Solarwärme für Neubau: Heizsysteme, Kosten & Förderung im Niedrigenergiehaus?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus-Bau verzögert: Finanzierungslücke, Bodengutachten & Architekten-Fehler?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallenbau Statikprüfung: Ablauf, Beteiligte & Zeitlicher Rahmen im Überblick
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt zu viel geplant: Kostenüberschreitung, Honorar & Rechte bei Planungsfehlern?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt-Fehlkalkulation: 34.000€ zu niedrig – Was tun? Gründe, Rechte, Gutachter?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau: Architekt vs. Bauunternehmer – Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Planungsfehler, Bauunternehmen, Haftung" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Planungsfehler, Bauunternehmen, Haftung" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Keller undicht nach Bau: Wer haftet bei Planungsfehlern & falscher Abdichtung nach DIN 18195?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Keller undicht? Planungsfehler & Abdichtung | Haftung
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Keller undicht, Planungsfehler, Bauunternehmen Haftung, DIN 18195, Abdichtung, Architekt Fehler, Baumängel, Wasserschaden Keller
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼